ECLI:NL:GHAMS:2023:976, Gerechtshof Amsterdam, 18-04-2023, 200.298.093/01 — GHAMS:2023:976
Samenvatting
Aanneming. Bouwrecht. Onbetaalde facturen enerzijds en contractuele boetes anderzijds. Stand van het werk ten tijde van opzegging. Meerkosten van wijzigingen in het werk. Inhoud van de oorspronkelijke opdracht. Opleverboetes. Nieuwe opleverdata overeengekomen. Van de aanvang af onhaalbare termijnen. Oorzaken van vertraging. Handelwijze van partijen in het verleden bij uitloop werkzaamheden. Matiging van boete.
Betrokken advocaten
Betrokken rechters
Gerelateerde uitspraken
ECLI:NL:RBAMS:2024:5240, Rechtbank Amsterdam, 15-08-2024, C/13/753142 / KG ZA 24-569
Rechtbank Amsterdam · Civiel Recht; Burgerlijk Procesrecht
ECLI:NL:RBGEL:2024:3546, Rechtbank Gelderland, 08-05-2024, 402539
Rechtbank Gelderland · Civiel Recht; Verbintenissenrecht
ECLI:NL:RBNHO:2024:14268, Rechtbank Noord-Holland, 20-03-2024, C/15/338018 / HA ZA 23-170
Rechtbank Noord-Holland · Civiel Recht; Verbintenissenrecht
ECLI:NL:RBDHA:2024:392, Rechtbank Den Haag, 24-01-2024, C/09/631057/ HA ZA 22-506
Rechtbank Den Haag · Civiel Recht; Verbintenissenrecht
Gegevens
Datum uitspraak
18 april 2023
Instantie
Gerechtshof AmsterdamRechtsgebied
Civiel RechtZaaknummer
200.298.093/01
Procedure
Hoger beroep
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2023:976