ECLI:NL:RBAMS:2023:1224, Rechtbank Amsterdam, 24-03-2023, 10163614 cv expl 22-13848 — RBAMS:2023:1224
Samenvatting
Bouwzaak. Beroep op opschorting; wie was als 1e in verzuim? Aannemer mocht opschorten want factuur 'bij oplevering' bleef onbetaald; geen oplevertermijn afgesproken; betaling facturen toegewezen. In reconventie afwijzing, want aannemer niet in verzuim.
Betrokken advocaten
mr. E. Sonneveld Partijen
eiser
Betrokken rechters
Gerelateerde uitspraken
ECLI:NL:GHAMS:2024:2599, Gerechtshof Amsterdam, 06-08-2024, 200.332.306/01
Gerechtshof Amsterdam · Civiel Recht
ECLI:NL:RBAMS:2024:607, Rechtbank Amsterdam, 08-02-2024, C/13/745325 / KG ZA 24-42
Rechtbank Amsterdam · Civiel Recht
ECLI:NL:GHAMS:2023:2618, Gerechtshof Amsterdam, 10-10-2023, 200.323.313/01
Gerechtshof Amsterdam · Civiel Recht
ECLI:NL:RBNHO:2023:7960, Rechtbank Noord-Holland, 26-07-2023, C/15/339083 / HA ZA 23-244
Rechtbank Noord-Holland · Civiel Recht; Burgerlijk Procesrecht
Gegevens
Datum uitspraak
24 maart 2023
Instantie
Rechtbank AmsterdamRechtsgebied
Civiel Recht; VerbintenissenrechtZaaknummer
10163614 cv expl 22-13848
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2023:1224