ECLI:NL:RBAMS:2025:1458, Rechtbank Amsterdam, 12-03-2025, C/13/722024 / HA ZA 22-669 — RBAMS:2025:1458

Samenvatting

Bysteel is een onderaannemingsovereenkomst aangegaan met BN-TAV voor het realiseren van een onderdeel van de A-Pier op Schiphol. In dit vonnis wordt geoordeeld over de vertragingsclaim van Bysteel.

Betrokken advocaten

mr. A.W. van der Veen

eiser

Houthoff Co�peratief U.A., AMSTERDAM

mr. I.A.F. Hendriksen

eiser

Stibbe, AMSTERDAM

Betrokken rechters

dhr. mr. R.H.C. Jongeneel mw. mr.drs. L. Voetelink mw. mr. R.C.J. Elte-Hamming

Gerelateerde uitspraken

ECLI:NL:GHAMS:2025:2859, Gerechtshof Amsterdam, 28-10-2025, 200.349.240/01

Gerechtshof Amsterdam · Civiel Recht

28-10-2025

ECLI:NL:GHAMS:2025:2271, Gerechtshof Amsterdam, 02-09-2025, 200.336.412

Gerechtshof Amsterdam · Civiel Recht

2-9-2025

ECLI:NL:RBAMS:2025:1629, Rechtbank Amsterdam, 17-01-2025, C/13/762791 / KG ZA 25-35

Rechtbank Amsterdam · Civiel Recht

17-1-2025

ECLI:NL:RBNHO:2024:10692, Rechtbank Noord-Holland, 18-10-2024, C/15/357872 / KG ZA 24-602

Rechtbank Noord-Holland · Civiel Recht; Verbintenissenrecht

18-10-2024

Gegevens

Datum uitspraak

12 maart 2025

Instantie

Rechtbank Amsterdam

Rechtsgebied

Civiel Recht; Verbintenissenrecht

Zaaknummer

C/13/722024 / HA ZA 22-669

Procedure

Eerste aanleg - meervoudig

ECLI

ECLI:NL:RBAMS:2025:1458

Bekijk op rechtspraak.nl

Meer uitspraken van Rechtbank Amsterdam →