ECLI:NL:RBDHA:2025:19165, Rechtbank Den Haag, 15-10-2025, C/09/666131 — RBDHA:2025:19165
Samenvatting
Bouwzaak. Par. 8, 26 lid 7 en 36 UAV 2012. O.a. vertragingsschade, bouwtijdverlenging en minderwerken. Geen korting vanwege te late oplevering, want aannemer heeft recht op verlenging van de opleverdatum. Ook geen recht op een korting wegens te laat herstel opleverpunten, want opdrachtgever heeft niet tijdig op gereedmelden opleverpunten gereageerd.
Betrokken advocaten
Betrokken rechters
Gerelateerde uitspraken
ECLI:NL:RBDHA:2025:18864, Rechtbank Den Haag, 13-10-2025, 691283
Rechtbank Den Haag · Civiel Recht
ECLI:NL:RBDHA:2024:17627, Rechtbank Den Haag, 30-08-2024, C/09/665217 / KG ZA 24-384
Rechtbank Den Haag · Civiel Recht; Burgerlijk Procesrecht
ECLI:NL:RBDHA:2024:17325, Rechtbank Den Haag, 19-06-2024, C/09/663631 / KG ZA 24-274
Rechtbank Den Haag · Civiel Recht; Aanbestedingsrecht
ECLI:NL:RBDHA:2023:10032, Rechtbank Den Haag, 30-05-2023, C/09/645184 / KG ZA 23-255
Rechtbank Den Haag · Civiel Recht; Aanbestedingsrecht
Gegevens
Datum uitspraak
15 oktober 2025
Instantie
Rechtbank Den HaagRechtsgebied
Civiel Recht; VerbintenissenrechtZaaknummer
C/09/666131
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2025:19165