ECLI:NL:RBDHA:2025:8389, Rechtbank Den Haag, 23-04-2025, C/09/669478 / HA ZA 24-587 — RBDHA:2025:8389
Samenvatting
Bouwzaak: vordering tot betaling openstaande facturen. Opschortingsbevoegdheid in verband met schadevordering op onderaannemer die verkeerde kabel heeft gelegd waardoor de oplevering van het te realiseren zorgcomplex meermaals moest worden uitgesteld. Verrekeningsverweer slaagt.
Betrokken advocaten
Betrokken rechters
Gerelateerde uitspraken
ECLI:NL:GHAMS:2025:3142, Gerechtshof Amsterdam, 25-11-2025, 200.339.515
Gerechtshof Amsterdam · Civiel Recht
ECLI:NL:RBAMS:2024:1273, Rechtbank Amsterdam, 06-03-2024, C/13/734824 / HA ZA 23-545
Rechtbank Amsterdam · Civiel Recht; Verbintenissenrecht
ECLI:NL:RBNHO:2023:14090, Rechtbank Noord-Holland, 13-12-2023, C/15/336466 / HA ZA 23-80
Rechtbank Noord-Holland · Civiel Recht; Verbintenissenrecht
ECLI:NL:RBDHA:2023:18107, Rechtbank Den Haag, 24-11-2023, C/09/655531 / KG ZA 23-909
Rechtbank Den Haag · Civiel Recht; Verbintenissenrecht
Gegevens
Datum uitspraak
23 april 2025
Instantie
Rechtbank Den HaagRechtsgebied
Civiel RechtZaaknummer
C/09/669478 / HA ZA 24-587
Procedure
Bodemzaak
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2025:8389